鄭州
復習備考
| 業務中心： | 0371-55696552 18037153049 |
您的當前位置：魯班培訓-一建培訓,二建培訓,監理,注冊安全工程師等 > 復習備考 > 歷年真題 >
一級建造師《法規》第四章真題及解析
作者:一建 來源:建造師培訓 瀏覽: 添加日期：2022-07-29
第四章：建設工程合同和勞動合同法律制度
4.1 建設工程合同制度
一 、單項選擇題
1.根據《民法典》，債權人將合同中的權利轉讓給第三人的，（ ）。
A.需經債務人同意，且需辦理公證手續
B.無需經債務人同意，也不必通知債務人
C.無需債務人同意，但需辦理公證手續
D.無需經債務人同意，但需通知債務人
2.甲施工企業與乙水泥廠簽訂水泥供應合同，在約定的履行日期屆滿時，水泥廠未能按時供
應水泥。由于甲施工企業沒有采取適當措施尋找貨源，致使損失擴大。對于擴大的損失應該
由（ ）。
A.乙水泥廠承擔
B.雙方連帶責任
C.雙方按比例承擔
D.甲施工企業承擔
3.施工單位向電梯生產公司訂購兩部 A 型電梯，并要求 5 日內交貨。電梯生產公司回函表
示如果延長 1 周可如約供貨。根據《民法典》，電梯生產公司的回函屬于（ ）。
A.要約邀請
B.承諾
C.部分承諾
D.新要約
4.依據《民法典》對合同變更的規定，以下表述中正確的是（ ）。
A.不論采用何種形式訂立的合同，履行期間當事人通過協商均可變更合同約定的內容
B.采用范本訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容
C.采用格式合同的，履行期間不允許變更合同約定的內容
D.采用競爭性招標方式訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容
5.某施工合同因承包人重大誤解而屬于可撤銷合同時，則下列表述錯誤的是（ ）。
A.承包人可申請法院撤銷合同
B.承包人可放棄撤銷權繼續認可該合同
C.承包人放棄撤銷權后發包人享有該權利
D.承包人享有撤銷權而發包人不享有該權利
6.除雙方當事人意思表示一致以外，尚須交付標的物才能成立的合同，稱為（ ）。
A.要式合同
B.實踐合同
C.有償合同
D.雙務合同
7.甲總承包單位將其承建的工程分包給乙承包單位，雙方訂立分包合同并約定因本合同發生
的一切爭議均由某仲裁委員會裁決。后雙方因質量問題發生爭議，同時發現該分包行為未經
建設單位同意。下列關于本案中仲裁協議效力的說法，正確的是（ ）。
A.分包合同無效，則仲裁協議無效
B.分包合同有效，則仲裁協議有效
C.分包合同效力待定，則仲裁協議效力待定
D.分包合同效力與仲裁協議效力沒有相關性
8.甲與乙訂立了一份水泥購銷合同，約定甲向乙交付 200 噸水泥，貨款 6 萬元，乙向甲支
付定金 1 萬元；如任何一方不履行合同應支付違約金 1.5 萬元。甲因將水泥賣給丙而無法
向乙交付，給乙造成損失 2 萬元。乙提出的如下訴訟請求中，不能獲得法院支持的是（ ）。
A.要求甲雙倍返還定金 2 萬元
B.要求甲雙倍返還定金 2 萬元，同時支付違約金 1.5 萬元
C.要求甲支付違約金 2 萬元
D.要求甲支付違約金 1.5 萬元
9.施工單位由于重大誤解，在訂立買賣合同時將想購買的 A 型鋼材誤寫為買 B 型鋼材，則
施工單位（ ）。
A.只能按購買 A 型鋼材履行合同
B.應按效力待定處理該合同
C.可以要求確認該合同無效
D.可以要求撤銷該合同
10.承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，竣工日期（ ）。
A.以合同約定的竣工日期為準
B.相應順延
C.以承包人提交竣工報告之日為準
D.以實際通過的竣工驗收之日為準
11.某施工單位與采石場簽訂了石料供應合同，在合同中約定了違約責任。為確保合同履行，
施工單位交付了 3 萬元定金。由于采石場未能按時交貨，根據合同約定應支付違約金 4 萬
元。則本案中采石場最多應支付給
施工單位（ ）。
A.10 萬元
B.7 萬元
C.6 萬元
D.4 萬元
12.2015 年 9 月 15 日，甲公司與丙公司訂立書面協議轉讓其對乙公司的 30 萬元債權，
同年 9 月 25 日甲公司將該債權轉讓通知了乙公司。關于該案的說法，正確的是（ ）。
A.甲公司與丙公司之間的債權轉讓協議于 2015 年 9 月 25 日生效
B.丙公司自 2015 年 9 月 15 日起可以向乙公司主張 30 萬元的債權
C.甲公司和乙公司就 30 萬債務的清償對丙公司承擔連帶責任
D.甲公司和丙公司之間的債權轉讓行為于 2015 年 9 月 25 日對乙公司發生效力
13.某施工總承包單位與分包單位在分包合同中約定：分包施工中出現任何安全事故，均由
分包單位承擔，該約定（ ）。
A.因顯失公平而無效
B.由于分包單位自愿簽署而有效
C.僅對總承包單位和分包單位有效
D.因違反法律、法規強制性規定而無效
14.要式合同是指（ ）的合同。
A.法律上已經確定了一定的名稱和規則
B.當事人雙方互相承擔義務
C.根據法律規定必須采用特定形式
D.當事人雙方意思表示一致即告成立
15.下列合同中，屬于依法應當采用書面形式的有（ ）。
A.貨物運輸合同
B.施工合同
C.買賣合同
D.租賃合同
16.某施工合同約定質量標準為合格，監理工程師在巡視時要求承包人把活兒做得更細些，
到時不會少了你們的。于是項目經理在施工中提高了質量標準，因此增加了費用，則該筆費
用應由（ ）承擔。
A.發包人
B.承包人
C.監理工程師
D.承包人與發包人共同
17.甲公司收到乙公司發來的訂貨要約后，隨即又收到了乙公司取消訂貨的通知，甲公司對
此未予理睬，仍告知三天后向乙公司發貨。乙公司拒絕收貨，因此雙方發生爭議。乙公司拒
絕收貨的合法理由應當是（）。
A.要約已撤銷
B.要約已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承諾
18.某建設工程發包人經過招標確定了中標人，雙方依法簽訂了施工合同，則該施工合同成
立的時間為（ ）之日。
A.合同備案
B.評標委員會提交評標報告
C.中標通知到達
D.發包人確定中標人
19.某貿易公司與某建材供應商簽訂合同，約定供應商應于合同簽訂后 7 日內將 3000 噸鋼
筋運至某工地，向施工單位履行交貨義務。合同簽署后，供應商未按合同約定交貨，則（ ）。
A.施工單位與貿易公司應共同向供應商追究違約責任
B.供應商應向施工單位承擔違約責任
C.供應商應向貿易公司承擔違約責任
D.施工單位與貿易公司均可向供應商追究違約責任
20.根據《民法典》，下列合同轉讓合法生效的是（ ）。
A.某教授與施工企業約定培訓一次，但因培訓當天臨時有急事，便讓自己的博士生代為授課
B.甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權轉讓給了第三人，便打電話通知了乙
C.建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業其乙將債務轉讓給第三人，請施工企業
向第三人主張債權
D.監理單位將監理合同概括轉讓給其他具有相應監理資質的監理單位
21.某建筑公司與某開發公司簽訂了一份建設工程施工合同，合同的約定由建筑公司預先墊
付 20%的工程款，但沒有約定利息的計算方法。后兩公司就工程款支付發生爭議，建筑公
司訴至人民法院，要求開發公司支付工程款并償還墊付工程款的利息，人民法院應（ ）。
A.對該訴訟請求全部予以支持
B.對工程款訴訟請求予以支持，對利息訴訟請求不予支持
C.對該訴訟請求全部不予支持
D.對工程款訴訟請求不予支持，對利息訴訟請求予以支持
22.從性質上講，施工企業的投標行為屬于（ ）。
A.要約
B.要約邀請
C.承諾
D.詢價
23.王某所簽訂的下列合同中，不屬于我國《民法典》調整范圍的是（ ）。
A.勞動合同
B.借款合同
C.勞務分包合同
D.房屋租賃合同
24.甲與乙訂立了一份施工項目的材料采購合同，貨款為 40 萬元，乙向甲支付定金 4 萬元，
如任何一方不履行合同應支付違約金 6 萬元。甲因將施工材料另賣他人而無法向乙完成交
付，在乙提出的如下訴訟請求中，既能最大限度保護自己的利益，又能獲得法院支持的訴訟
請求是（ ）。
A.請求甲支付違約金 6 萬元
B.請求甲雙倍返還定金 8 萬元
C.請求甲支付違約金 6 萬元，同時請求返還支付的定金 4 萬元
D.請求甲雙倍返還定金 8 萬元，同時請求甲支付違約金 6 萬元
25.承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司原因導致水泥交
貨延誤 2 天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠
違約，因而未對堆放水泥采取任何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應由（ ）
承擔。
A.三方共同
B.水泥廠
C.承包商
D.運輸公司
26.根據《合同法》，不屬于承諾構成要件的是（ ）。
A.承諾需由受要約人向要約人作出
B.承諾必須以書面的形式通知要約人
C.承諾的內容應當與要約的實質性內容一致
D.承諾必須在要約有效期內作出
27.施工企業根據材料供應商寄送的價目表發出了一個建筑材料采購清單，后因故又發出加
急通知取消了該采購清單。如果施工企業后發出的取消通知先于采購清單到達材料供應商處，
則該取消通知從法律上稱為（ ）。
A.要約撤回
B.要約撤銷
C.承諾撤回
D.承諾撤銷
28.某施工企業向某玻璃廠發出購買玻璃的要約。要求玻璃廠 5 月 20 日之前確認，玻璃廠
于 5 月 25 日答復同意。玻璃廠同意的行為應視為（ ）。
A.要約邀請
B.承諾
C.承諾意向
D.新要約
29.施工單位與建筑機械租賃公司簽訂的由該租賃公司事先印制的租賃合同屬于（ ）。
A.單務合同與諾誠合同
B.雙務合同與非格式合同
C.有償合同與實踐合同
D.格式合同與諾成合同
30.根據《民法典》的規定，下列情形中，權利人不享有法定解除權的是（ ）。
A.運輸建材的貨車途中遭遇洪水，貨物全部變質
B.施工過程中，承包人不滿工程師的指令，將全部工人和施工機械撤離現場
C.發包人拒不支付工程款，雙方又不能達成延期付款協議
D.施工單位夜間施工擾民，被行政主管部門責令停工，致使工期延誤
31.某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為 4 萬元.定金為 6 萬元。采購方依約
支付了 6 萬元定金，供貨方違約后，采購方有權主張的最高給付金額為（ ）萬元。
A.16
B.10
C.12
D.4
32.下列合同中，屬于實踐合同的是( )。
A.保管合同
B.運輸合同
C.租賃合同
D.建設工程合同
33.施工企業和材料供應商訂立的合同中約定“任何一方不能履行合同須承擔違約金 3 萬元，
發生爭端由某仲裁機構解決”。現供應商延期交貨給施工企業造成的損失為 4.5 萬元，則施
工企業為最大限度維護自身利益，應（ ）。
A.向某仲裁機構請求供應商支付 4.5 萬元
B.向某仲裁機構請求供應商支付 3 萬元
C.直接要求供應商支付 7.5 萬元
D.直接要求供應商支付 3 萬元
34.某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業請求法院判決建設單位返還墊資及
利息時，根據相關法律規定可以預見的判決結果是（ ）。
A.返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息
B.認定墊資違法，利息予以沒收
C.返還墊資但不支付利息
D.返還墊資并雙倍支付利息
35.在建設工程招標程序中，投標的法律性質是（ ）。
A.要約
B.要約邀請
C.反要約
D.承諾
36.在施工合同履行過程中，當事人一方可以免除違約責任的情形是（ ）。
A.因為建設單位拖延提供圖紙，導致建筑公司未能按合同約定時間開工
B.因為建筑公司自有設備損壞，導致工期拖延
C.因為發生洪災，建筑公司無法在合同約定的工期內竣工
D.因為三通一平工期拖延，建設單位不能在合同約定的時間內提供施工場地
37.甲受到欺詐的情況下與乙訂立了合同，后經甲向人民法院申請，撤銷了該合同，則該合
同自（ ）起不發生法律效力。
A.人民法院決定撤銷之日
B.合同訂立時
C.人民法院受理請求之日
D.權利人知道可撤銷事由之日
38.招標人于 2006 年 4 月 1 日發布招標公告，2006 年 4 月 20 日發布資格項目預審公
告，2006 年 5 月 10 日發售招標文件，投標人于投標截止日 2006 年 6 月 10 日及時遞
交了投標文件，2006 年 7 月 20 日招標人發出中標通知書，則要約生效的時間是（ ）。
A.2006 年 4 月 1 日
51B.2006 年 5 月 10 日
C.2006 年 6 月 10 日
D.2006 年 7 月 20 日
39.建設單位按照與施工單位訂立的施工合同，負責電梯設備的采購。于是建設單位向電梯
生產廠家發函要求購買兩部電梯。電梯廠回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部
則需延期十日方能交付”。電梯廠的回函屬于（ ）。
A.要約邀請
B.要約撤消
C.承諾
D.新要約
40.下列不屬于發包人義務的情形是（ ）。
A.提供必要施工條件
B.及時組織工程竣工驗收
C.向有關部門移交建設項目檔案
D.就審查合格的施工圖設計文件向施工企業進行詳細說明
41.包工頭張某借用某施工企業的資質與甲公司簽訂建設工程施工合同。施工結束后，工程
竣工驗收質量合格，張某要求按照合同約定支付工程款遭到對方拒絕，遂訴至法院。關于該
案處理的說法，正確的是（）。
A.合同無效，不應支付工程款
B.合同無效，應參照合同約定折價補償
C.合同有效，應按照合同約定支付工程款
D.合同有效，應參照合同約定支付工程款
42.受要約人超過承諾期限發出的承諾，若要約人未作出認可該承諾的通知，則該承諾視為
（ ）。
A.承諾超時
B.承諾延誤
C.新承諾
D.新要約
43.根據《民法典》，允許單方解除合同的情形是（ ）。
A.由于不可抗力致使合同不能履行
B.法定代表人變更
C.當事人一方發生合并、分立
D.當事人一方違約
44.甲施工單位由于施工需要大量鋼材，遂向乙供應商發出要約，要求其在一個月內供貨，
但數量待定，乙回函表示一個月內可供貨 2000 噸，甲未作表示，下列表述正確的是（ ）。
A.該供貨合同成立
B.該供貨合同已生效
C.該供貨合同效力特定
D.該供貨合同未成立
45.要約是希望和他人訂立合同的意思表示，包括（ ）。
A.寄送的價目表
B.投標書
C.拍賣公告
D.招股說明書
46.甲公司于 2006 年 4 月 1 日給乙公司發電報稱：“現有鋼材 50 噸，每噸 3100 元。保
證三日內有貨”。乙在接到甲的電報后，于 4 月 2 日派人攜款提貨時，甲已將這 50 噸鋼
材高價賣給了丙公司。根據《民法典》規定，下列表述正確的是（ ）。
A.甲的電報構成要約，乙的行為構成承諾，甲應當承擔違約責任
B.甲的電報構成要約，乙的行為不構成承諾，甲不承擔違約責任
C.甲的電報不構成要約，乙的行為不構成承諾，甲應當承擔違約責任
D.甲的電報構成要約，但在乙派人到達提貨之前，甲有權撤銷要約，故不承擔民事責任
47.甲公司向乙公司購買了一批鋼材，雙方約定采用合同書的方式訂立合同，由于施工進度
緊張，在甲公司的催促之下，雙方在未簽字蓋章之前，乙公司將鋼材送到了甲公司，甲公司
接受并投入工程使用。甲、乙公司之間的買賣合同（ ）。
A.無效
B.成立
C.可變更
D.可撤銷
48.某擴建工程建設單位因急于參加認證，于 11 月 15 日未經驗收而使用該工程，11 月 20
日承包人提交了竣工驗收報告，11 月 30 日建設單位組織驗收，12 月 3 日工程竣工驗收
合格，則該工程竣工日期為（ ）。
A.11 月 15 日
B.11 月 20 日
C.11 月 30 日
D.12 月 3 日
49.某工程在 9 月 10 日發生了地震災害迫使承包人停止施工。9 月 15 日發包人與承包人
共同檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴重，需要拆除重建。9 月 17 日發包人將
依法單方解除合同的通告送達承包人，9 月 18 日發包人接到承包人同意解除合同的回復。
依據《民法典》的規定，該施工合同解除的時間為（）。
A.9 月 10 日
B.9 月 15 日
C.9 月 17 日
D.9 月 18 日
50.甲乙兩公司為減少應納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同。根據《民法典》，該合同
為（ ）合同。
A.有效
B.無效
C.效力待定
D.可撤銷
51.甲企業于 2 月 1 日向乙企業發出簽訂合同的信函，2 月 5 日乙企業收到了該信函，第
二天又收到了通知該信函作廢的傳真，甲企業發出傳真，通知信函作廢的行為屬于要約（ ）
的行為。
A.發出
B.撤回
C.撤銷
D.變更
52.關于施工合同特征的說法，錯誤的是（ ）。
A.施工合同是雙務合同
B.施工合同是要式合同
C.施工合同客體是工程
D.施工合同是有償合同
53.下列選項中，沒有發生承諾撤回效力的情形是（ ）。
A.撤回承諾的通知在承諾通知到達要約人之前到達要約人
B.撤回承諾的通知與承諾通知同時到達要約人
C.撤回承諾的通知在承諾通知到達要約人之后到達要約人
D.撤回承諾的通知于合同成立之前到達要約人
54.承包商為了追趕工期，向水泥廠緊急發函要求按市場價格訂購 200 噸 425＃硅酸鹽水泥，
并要求三日內運抵
施工現場。承包商的訂購行為（ ）。
A.屬于要約邀請，隨時可以撤銷
B.屬于要約，在水泥運抵施工現場前可以撤回
C.屬于要約，在水泥運抵施工現場前可以撤銷
D.屬于要約，而且不可撤銷
55.下列選項中，有關工程竣工日期的錯誤表述是（ ）。
A.建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定日期為竣工
日期
B.承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日
期
C.建設工程竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期
D.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期
56.在合同法中，要約生效的時間是（ ）。
A.要約人發出要約時
B.要約達到受要約人時
C.受要約人作出承諾時
D.受要約人承諾到達時
57.某建設工程采用招標方式選擇承包人，則關于該建設工程招標過程中的各行為，下列說
法中，正確的是（）。
A.雖然投標邀請書的對象是明確的，但仍屬要約邀請
B.投標人購買招標文件，屬要約行為
C.投標人參加現場考察，屬要約行為
D.評標委員會推薦中標候選人，屬承諾行為
58.甲公司向乙公司購買 50 噸水泥，后甲通知乙需要更改購買數量，但一直未明確具體數
量。交貨期屆至，乙將 50 噸水泥交付給甲，甲拒絕接受，理由是已告知要變更合同。關于
雙方合同關系的說法，正確的是（）。
A.乙承擔損失
B.甲可根據實際情況部分接收
C.雙方合同已變更，乙送貨構成違約
D.甲拒絕接收，應承擔違約責任
59.發包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發生糾紛訴
至法院。關于該墊資的說法，正確的是（ ）。
A.法律規定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效
B.發包人應返還承包人墊資，但可以不支付利息
C.雙方約定的墊資條款有效，發包人應返還承包人墊資并支付利息
D.墊資違反相關規定，應予以沒收
60.下列行為中，屬于要約的是（ ）。
A.發布招標公告
B.寄送價目表
C.寄送訂貨單
D.發布招股說明書
61.某建設工程合同約定，“工程通過竣工驗收后 2 個月內，結清全部工程款”。2005 年 10
月 1 日工程通過竣工驗收，10 月 10 日承包人提交竣工結算文件，10 月 20 日承包人將
工程移交發包人，但發包人一直未付工程余款。2006 年 5 月 1 日，承包人將發包人起訴
至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日應為（ ）。
A.2005 年 10 月 10 日
B.2005 年 10 月 20 日
C.2005 年 12 月 1 日
D.2006 年 5 月 1 日
62.施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資 20%，但沒有約定墊資利息。后
施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院
正確的做法是（ ）。
A.盡管未約定利息，施工單位要求按合同訂立時 1 年期貸款市場報價利率支付墊資利息，
應予支持
B.由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持
C.盡管未約定利息，施工單位要求按低于合同訂立時 1 年期貸款市場報價利率支付墊資利
息，應予支持
D.由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持
63.根據不同的分類標準，建設工程施工合同屬于（ ）。
A.有名合同，雙務合同，有償合同
B.有名合同，雙務合同，不要式合同
C.無名合同，單務合同，要式合同
D.有名合同，單務合同，有償合同
64.水泥廠在承諾有效期內，對施工單位訂購水泥的要約做出了完全同意的答復，則該水泥
買賣合同成立的時間為（ ）。
A.水泥廠的答復文件到達施工單位時
B.施工單位發出訂購水泥的要約時
C.水泥廠發出答復文件時
D.施工單位訂購水泥的要約到達水泥廠時
65.下列關于以招標投標方式訂立施工合同的說法中，正確的是（ ）。
A.提交投標文件是承諾
B.發放招標文件是要約
C.簽訂書面合同是承諾
D.發放中標通知書是承諾
66.下列情形中，屬于要約不發生法律效力的是（ ）。
A.拒絕要約的通知到達要約人
B.承諾期滿，受要約人未作出承諾
C.受要約人對要約內容作出實質性修改
D.撤回要約的通知與要約同時到達受要約的人
67.可撤銷的建設工程施工合同，有權撤銷的機構是（ ）。
A.人民法院
B.建設行政主管部門
C.工商行政主管部門
D.監理單位
68.某施工企業于 2000 年承建某單位辦公樓，2001 年 4 月竣工驗收合格并交付使用，2006
年 5 月，甲致函該單位，說明屋面防水保修期滿及以后使用維護的注意事項。此事體現合
同法的（ ）原則。
A.公平
B.自愿
C.誠實信用
D.維護公共利益
二 、多項選擇題
69.甲建筑公司收到了某水泥廠寄發的價目表但無其他內容。甲按標明價格提出訂購 1000
噸某型號水泥，并附上主要合同條款，卻被告知因原材料價格上漲故原來的價格不再適用，
要采用提價后的新價格，則下列說法正確的是（ ）。
A.水泥廠的價目表屬于要約邀請
B.甲建筑公司的訂購表示屬于要約
C.水泥廠的價目表屬于要約
D.水泥廠新報價屬于承諾
E.水泥廠新報價屬于要約
70.下列情形中，發包人可以請求人民法院解除建設工程施工合同的有（ ）。
A.承包人明確表示不履行合同主要義務的
B.承包人已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的
C.承包人在合同約定的期限內沒有完工的
D.承包人將承包的建設工程非法轉包的
E.承包人將承包的建設工程違法分包的
71.工程施工合同履行過程中，建設單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設單位承擔違
約責任的方式可以是（ ）。
A.繼續履行合同
B.降低工程質量標準
C.提高合同價款
D.提前支付所有工程款
E.支付逾期利息
72.根據《民法典》，當事人一方可以解除合同的情形有（ ）。
A.當事人一方發生合并、分立
B.作為當事人一方的公民死亡
C.由于不可抗力致使合同不能履行
D.法定代表人變更
E.當事人一方延遲履行
73.建設單位與施工單位訂立書面的施工合同，該書面合同可以采用（ ）方式。
A.合同書
B.傳真
C.電子郵件
D.互聯網音頻傳輸
E.郵寄信函
74.施工單位與建設單位簽訂施工合同，雙方沒有約定付款時間，后因利息計算產生爭議，
則下列有關工程價款應支付日期的表述正確的有（ ）。
A.建設工程沒有交付的，為提交驗收報告之日
B.建設工程已實際交付的，為交付之日
C.建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日
D.建設工程未交付，工程價款也未結算的，為人民法院判決之日
E.建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日
75.下列承擔民事責任的方式中，只能用于違約責任的有（ ）。
A.停止侵害
B.修理、重作
C.支付違約金
D.恢復名譽
56E.賠償損失
76.下列責任形式中，當事人承擔違約責任的形式有（ ）。
A.賠禮道歉
B.支付違約金
C.賠償損失
D.采取補救措施
E.罰金
77.關于工程竣工驗收的說法，正確的有（ ）。
A.工程竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期
B.工程按發包人要求修改后經竣工驗收合格的，以承包人首次送交竣工驗收報告之日為竣工
日期
C.承包人送交竣工驗收報告后，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，以承
包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期。
D.承包人送交竣工驗收報告后，發包人拖延驗收的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工
日期
E.建設工程未經驗收，發包人擅自使用的，以建設工程轉移占有之日為竣工日期
78.施工合同可撤銷的情形有（ ）。
A.在訂立施工合同時顯失公平
B.施工單位以欺詐手段訂立
C.違反了《建筑法》的強制性規定
D.訂立合同時，建設單位存在重大誤解
E.損害社會公共利益
79.關于違約金條款的適用，下列說法正確的有（ ）。
A.約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加
B.違約方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權要求其繼續履行
C.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金條款或定金
條款
D.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以同時適用違約金條款與定金
條款
E.約定的違約金高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構按實際損失金額
調減
80.根據《民法典》，撤回要約的通知應當（ ）。
A.在要約到達受要約人之后到達受要約人
B.在受要約人發出承諾之前到達受要約人
C.在受要約人發出承諾同時到達受要約人
D.在要約到達受要約人之前到達受要約人
E.與要約同時到達受要約人
81.下列市場行為中，不屬于承諾的有（ ）。
A.發布招標公告
B.發布拍賣公告
C.發售招標文件
D.發出中標通知書
E.遞交投標文件
82.甲施工單位將腳手架安裝作業分包給乙單位，后因腳手架質量問題導致甲方丙跌落受傷，
則下列關于本案中責任承擔的說法中，正確的是（ ）。
A.甲可要求乙承擔違約責任
B.甲可要求乙承擔侵權責任
C.丙可要求乙承擔違約責任
D.丙可要求腳手架生產廠家承擔違約責任
E.丙可要求甲承擔賠償責任
83.施工單位簽訂了如下協議中，屬《民法典》調整的有（ ）。
A.與設備租賃站訂立的設備租賃協議
B.與其項目經理訂立的安全目標責任協議
C.與其職工訂立的計劃生育目標協議
D.與其職工訂立的勞動協議
E.與銀行訂立的借款協議
84.建設工程以賠償損失方式承擔違約責任的構成要件包括（ ）。
A.違反職業道德規范
B.造成損失后果
C.具有違法行為
D.違反建筑企業內部文件
E.違約行為與財產等損失之間有因果關系
85.根據《民法典》，下列文件中，不屬于要約邀請的有（ ）。
A.投標文件
B.中標通知書
C.符合要約規定的售樓廣告
D.拍賣公告
E.招標公告
86.甲公司接到乙公司出售貨物的要約后，經慎重考慮表示，若乙公司能滿足下列條件，同
意購買，以下屬于承諾情形的有（ ）。
A.將單價下調 1%
B.將包裝顏色更換為淺色
C.保守商業秘密
D.保證按時交貨
E.交貨方式由自提改為送貨
87.根據招標投標相關法律和司法解釋，下列施工合同中，屬于無效合同的是（ ）。
A.建設單位直接與專業施工單位簽訂的合同
B.未經發包人同意，承包人將部分非主體工程分包給具有相應資質的施工單位的合同
C.承包人將其承包的工程全部分包給其他有資質的承包人的合同
D.投標人串通投標中標后與招標人簽訂的合同
E.招標文件中明確要求投標人墊資并據此與中標人簽訂的合同
88.下列選項中，屬于無效合同的有（ ）。
A.供應商欺詐施工單位簽訂的采購合同
B.村委會負責人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的村內道路施工合同
C.施工單位將工程轉包給他人簽訂的轉包合同
D.分包商擅自將發包人供應的鋼筋變賣簽訂的買賣合同
E.施工單位與房地產開發商簽訂的墊資施工合同
89.依據不同的合同劃分標準，建設工程施工合同屬于（ ）。
A.要式合同
B.實踐合同
C.單務合同
D.有償合同
E.完成工作成果的合同
90.發包人將在建工程抵押給銀行貸款，后因發包人經營狀況不佳而無力還貸及支付工程款，
則下列關于承包人權利的說法中，正確的是（ ）。
A.承包人可申請人民法院將該工程拍賣
B.承包人無權就該工程拍賣款優先于銀行受償
C.承包人申請拍賣該工程，應按照訴訟時效的規定，在工程竣工之日提出
D.承包人可不申請拍賣，而直接與發包人協商將工程折價
E.承包人因發包人違約所造成的損失，可在工程拍賣所得中扣除
91.根據《民法典》的相關規定，下列施工合同履行過程中發生的情形，當事人可以解除合
同的有（ ）。
A.發生泥石流將擬建工廠選址覆蓋
B.由于報價失誤，施工單位在訂立合同后表示無力履行
C.建設單位延期支付工程款，經催告后同意提供擔保
D.施工單位施工組織不力，導致工程工期延誤，使該項目已無投產價值
E.施工單位未經建設單位同意，擅自更換了現場技術人員
92.甲公司以國產設備為樣品，謊稱進口設備，與乙施工企業訂立設備買賣合同，后乙施工
企業知悉實情。有關該合同爭議處理的說法，正確的有（ ）。
A.若買賣合同撤銷后，有關爭議解決條款也隨之無效
B.乙施工企業有權自主決定是否行使撤銷權
C.乙施工企業有權自合同訂立之日起 1 年內主張撤銷該合同
D.該買賣合同被法院撤銷后，該合同自始沒有法律約束力
E.乙施工企業有權自知道設備為國產之日起 1 年內主張撤銷該合同
93.下列建設工程合同中，屬于無效合同的有（ ）。
A.施工企業超越資質等級訂立的合同
B.發包人脅迫施工企業訂立的合同
C.沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義訂立的合同
D.供應商欺詐施工單位訂立的采購合同
E.施工企業與發包人訂立的重大誤解合同
0.4.1 答案解析
一 、單項選擇題
1.D
2.D
3.D
4.A
5.C
6.B
7.D
8.B
9.D
10.C
11.B
12.D
13.D
14.C
15.B
16.B
17.A
18.C
19.C
20.B
21.B
22.A
23.A
24.C
25.C
26.B
27.A
28.D
29.D
30.D
31.C
32.A
33.A
34.C
35.A
36.C
37.B
38.C
39.D
40.D
41.B
42.D
43.A
44.D
45.B
46.A
47.B
48.A
49.C
50.B
51.C
52.C
53.C
54.D
55.A
56.B
57.A
58.D
59.B
60.C
61.C
62.D
63.A
64.A
65.D
66.D
67.A
68.C
二 、多項選擇題
69.AB
70.ABDE
71.AE
72.CE
73.ABCE
74.BCE
75.BC
76.BCD
77.DE
78.ABD
79.ABC
80.DE
81.ABCE
82.AE
83.AE
84.BCE
85.ABC
86.BCD
87.BCD
88.BC
89.ADE
90.AD
91.ABD
92.BDE
93.AC
4.2 勞動合同及勞動者權益保護制度
一 、單項選擇題
1.下列勞動合同條款，屬于必備條款的是（ ）。
A.福利待遇
B.試用期
C.勞動條件
D.補充保險
2.關于勞務派遣的說法，正確的是（ ）。
A.甲可以被勞務派遣公司派到某施工企業擔任安全員
B.乙可以被勞務派遣公司派到某公司做臨時性工作 1 年以上
C.丙在無工作期間，其所屬勞務派遣公司不再向其支付工資
D.勞務派遣協議中應當載明社會保險費的數額
3.關于用人單位與勞動者發生勞動爭議申請勞動仲裁的說法，正確的是（ ）。
A.勞動關系存續期間因拖欠勞動報酬發生爭議的，不受仲裁時效期間的限制
B.雙方必須先經本單位勞動爭議調解委員會調解，調解不成的，才可以向勞動仲裁委員會申
請仲裁
C.勞動爭議申請仲裁的時效期間為 2 年
D.仲裁時效期間從權利被侵害之日起計算
4.2011 年 2 月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其
中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（ ）。
A.趙先生 2010 年 1 月入職丁企業后，該企業在 2010 年 11 月才與之簽訂書面勞動合同
B.張女士于 1991 年 1 月份到甲企業后一直在該企業工作
C.王先生于 1989 年進入乙國有企業工作，2008 年 3 月，該企業改制，王先生已年滿 50 歲
D.李女士已經連續與丙企業簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續訂勞動合同時，該企業將李
女士提升為市場部部長
5.關于勞務派遣的說法，正確的是（ ）。
A.所有被派遣的勞動者應當實行相同的勞動報酬
B.勞務派遣單位應當取得相應的行政許可
C.勞務派遣用工是建筑行業的主要用工模式
D.用工單位的主要工作都可以由被派遣的勞動者承擔
6.施工企業與勞動者簽訂了一份期限為 2 年半的勞動合同，施工企業和勞動者的試用期依
法最長不得超過（）個月
A.1
B.2
C.3
D.6
7.下列某建筑公司的工作人員中，有權要求公司簽訂無固定期限勞動合同的是（ ）。
A.在公司連續工作滿 8 年的張某
B.到公司工作 2 年，并被董事會任命為總經理的王某
C.在公司累計工作了 10 年，但期間曾離開過公司的趙某
D.與公司已經連續訂立兩次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事原工作的李某
8.下列保險中，屬于強制性保險的是（ ）。
A.意外傷害保險
B.建筑工程一切險
C.安裝工程一切險
D.工傷保險
9.根據《勞動合同法》，勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工
作，用人單位決定解除勞動合同的，需要提前（ ）以書面形式通知勞動者本人。
A.10 日
B.15 日
C.20 日
D.30 日
10.下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是（ ）。
A.勞動報酬
B.試用期
C.保守商業秘密
D.福利待遇
11.根據《勞動合同法》，用人單位與勞動者已建立勞動關系，未同時訂立書面勞動合同的，
應當自用工之日起（ ）內訂立書面勞動合同。
A.1 個月
B.2 個月
C.3 個月
D.半年
12.施工單位招聘臨時工的最低年齡為（ ）歲。
A.16
B.14
C.20
D.18
13.甲施工企業與乙施工企業合并，則原來甲的員工與甲簽訂的勞動合同（ ）。
A.效力待定
B.自動解除
C.失效
D.繼續有效
14.勞動者可以立即解除勞動合同且無需事先告知用人單位的情形是（ ）。
A.用人單位未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件
B.用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動
C.用人單位未及時足額支付勞動報酬
D.用人單位制定的規章制度違反法律.法規的規定，損害勞動者權益
15.王某的日工資為 80 元。政府規定 2010 年 10 月 1 日至 7 日放假 7 天，其中 3 天
屬于法定休假日，4 天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這 7 天加班不能安排
補休。公司應當向王某支付加班費合計（）元。
A.560
B.1360
C.800
D.1120
16.下列情形中，用人單位可以解除勞動合同的是（ ）。
A.職工患病，在規定的醫療期內
B.女職工在孕期內
C.女職工在哺乳期內
D.在試用期間被證明不符合錄用條件
17.勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表.同級工會代表.用人單位方面的代表組成。勞動
爭議仲裁委員會主任由（ ）擔任。
A.同級工會代表
B.勞動行政部門代表
C.用人單位代表
D.人民法院指定的人員
18.根據《勞動合同法》，在勞務派遣用式方式中，訂立勞務派遣協議的主體是（ ）。
A.派遣單位與用工單位
B.用工單位與勞動者
C.用工單位與當地人民政府
D.派遣單位與勞動者
19.王某應聘到施工單位，雙方于 4 月 15 日簽訂了為期二年的勞動合同，其中約定試用期
3 個月，次日合同開始履行。7 月 18 日，王某擬解除勞動合同，則（ ）。
A.必須取得用人單位同意
B.口頭通知用人單位即可
C.應提前 30 日以書面形式通知用人單位
D.應報勞動行政主管部門同意后以書面形式通知用人單位
20.女大學生孫某畢業后被企業錄用。孫某為了鍛煉自己，主動要求到最苦、最累、最臟的
崗位上工作。企業可以滿足她的要求，但不得安排的工作是（ ）。
A.高處高溫工作
B.低溫、冷水作業
C.夜班勞動
D.礦山井下作業
21.張某因不能勝任工作，公司經理辦公會研究決定，從 8 月 1 日起解除與張某的勞動合
同。則至遲應當在（）前書面通知張某。
A.6 月 1 日
B.6 月 16 日
C.7 月 2 日
D.7 月 16 日
22.根據《勞動合同法》，勞動者的下列情形中，用人單位不得解除勞動合同的是（ ）。
A.在使用期間被證明不符合錄用條件的
B.嚴重違反用人單位規章制度的
C.患病或非因工負傷，在規定的醫療期內的
D.被依法追究刑事責任的
23.根據 2011 年 7 月 1 日起實施的全國人大常委會關于修改《中華人民共和國建筑法》
的決定，為保證施工企業的職工在發生工傷時及時得到醫治，建筑施工企業應當（ ）。
A.在投標時為職工辦理意外傷害保險
B.為職工參加工傷保險繳納工傷保險費
C.在中標后為職工辦理意外傷害保險
D.為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險
二 、多項選擇題
24.下列勞動合同條款中，屬于選擇條款的有（ ）。
A.社會保險
62B.試用期
C.保守商業秘密
D.補充保險
E.休息休假
25.根據《勞動法》，關于婦女.未成年人勞動保護的說法，正確的有（ ）。
A.企業應當為未成年工定期進行健康檢查
B.企業不得聘用未滿 18 周歲的未成年人
C.企業不得安排未成年人從事有毒有害的勞動
D.企業不得安排婦女從事高處、低溫、冷水作業
E.企業不得安排婦女從事國家規定的第 4 級體力勞動強度的勞動
26.某單位生產過程中，有如下具體安排，其中符合《勞動法》勞動保護規定的有（ ）。
A.安排女工趙某在經期從事高溫焊接作業
B.安排懷孕 6 個月的女工錢某從事夜班勞動
C.批準女工孫某只能休產假 120 天
D.安排 17 歲的李某擔任礦井安檢員
E.安排 15 歲的周某擔任倉庫管理員
27.根據《勞動法》規定，符合對未成年人特殊保護規定的有（ ）。
A.不得安排未成年人從事礦山井下作業
B.不得安排未成年人從事低溫、冷水作業
C.不得安排未成年人從事國家規定的第三級體力勞動強度的勞動
D.不得安排未成年人延長工作時間和夜班勞動
E.用人單位應當對未成年人定期進行健康檢查
28.下列情形中，用人單位可以隨時解除勞動合同的有（ ）。
A.在試用期間被證明不符合錄用條件的
B.嚴重違反勞動紀律或者用人單位規章制度的
C.被依法追究民事責任的
D.不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的
E.嚴重失職、營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的
29.關于勞動工資保障制度的說法，正確的有（ ）。
A.延長工作時間工資不包括在最低工資內
B.鄉鎮企業不適用最低工資標準制度
C.勞動者依法參加社會活動時間，用人單位應當依法支付工資
D.最低工資的具體標準由省級人民政府規定，報國務院備案
E.有毒有害等特殊工作條件下的津貼包括在最低工資內
30.根據《勞動合同法》，用人單位有權實施經濟性裁員的情形有（ ）。
A.依照企業破產法規定進行重整的
B.生產經營發生嚴重困難的
C.股東會意見嚴重分歧導致董事會主要成員交換的
D.企業轉產、重大技術革新或者經營方式調整，經變更勞動合同后，仍需裁減人員的
E.因勞動合同訂立時所依據的客觀經濟情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行的
31.勞動爭議仲裁委員會的組成成員應有（ ）。
A.工會代表 B.律師
C.同級人民法院代表 D.企業方面代表
E.勞動行政部門代表
630.4.2 答案解析
一 、單項選擇題
1.C
2.D
3.A
4.A
5.B
6.B
7.D
8.D
9.D
10.A
11.A
12.A
13.D
14.B
15.B
16.D
17.B
18.A
19.C
20.D
21.C
22.C
23.D
二 、多項選擇題
24.BCE
25.ACE
26.ABC
27.AE
28.ABE
29.CD
30.ABDE
31.ADE
4.3 相關合同制度
一 、單項選擇題
1.甲施工企業與乙公司訂立鋼材加工合同，后因供電局無故斷電，乙公司無法按時完成生產
任務致使交貨延遲，給甲施工企業造成了損失。關于該案責任承擔的說法，正確的是（ ）。
A.供電局向甲施工企業承擔責任
B.供電局與乙公司向甲施工企業承擔連帶責任
C.乙公司可以要求供電局向甲施工企業承擔責任
D.乙公司向甲施工企業承擔責任
2.施工企業購買材料設備后交付承運人運輸，未按約定給付承運費用時，承運人有權扣留足
以清償其所欠運費的貨物，承運人行使的是（ ）。
A.抵押權
B.質權
C.留置權
D.所有權
3.關于倉儲合同法律特征的說法，正確的是（ ）。
A.因倉儲物包裝不符合約定造成倉儲物變質.損壞的，不免除保管人的損壞賠償責任
B.倉儲合同自倉儲物交付時成立
C.第三人對倉儲物主張權利的，保管人不得自行向存人貨交付
D.倉儲合同自成立時生效
4.根據《民法典》，分期付款的買受人未支付到期價款的最低金額達到全部價款的（ ），出
賣人即有權要求買受人支付全部價款或者解除合同。
A.1/3
B.1/2
C.1/5
D.2/3
5.甲供應商向同一項目中的乙.丙兩家專業分包單位供應同一型號材料，兩份供貨合同對材料
質量標準均未約定。乙主張參照其他企業標準，丙主張執行總承包單位關于該類材料的質量
標準，甲提出以降低價格為條件，要求執行行業標準，乙.丙表示同意。則該材料質量標準
應達到（ ）。
A.國家標準
B.行業標準
C.總承包單位確定的標準
D.其他企業標準
6.甲公司向乙公司訂作一批預制板，乙開工不久，甲需要將預制板加厚，遂要求乙停止制作。
關于甲權利義務的說法，正確的是（ ）。
A.甲應支付相應部分報酬
B.甲不得中途要求乙停止制作
C.甲應支付全部約定報酬
D.甲不用賠償乙的損失
7.根據《民法典》，關于定作人權利和義務的說法，正確的是（ ）。
A.定作人在承攬人完成工作前有權隨時解除承攬合同，造成損失的應當賠償
B.沒有約定報酬支付期限的，定作人應當先行預付
C.報酬約定不清的，定作人有權拒付
D.因定作人提供的圖紙不合理導致損失的，定作人與承攬人承擔連帶責任
8.經定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關于責任承擔的說法，正確
的是（ ）。
A.第三人就完成的工作成果向定作人負責
B.承攬人不再承擔責任
C.承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔責任
D.承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負責
9.在買賣合同中，出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀
損、滅失的風險自（ ）時起由買受人承擔。
A.標的物交付
B.合同成立
C.合同生效
D.支付貨款
10.某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成補充協議，也無法根據合
同有關條款或交易習慣確定，則應按照（ ）的市場價格履行。
A.合同簽訂地
B.履行義務一方所在地
C.材料所在地
D.訂立合同時履行地
11.承攬合同中，關于承攬人義務的說法，正確的是（ ）。
A.承攬人發現定作人提供的材料不符合約定的，可以自行更換
B.共同承攬人對定作人承擔按份責任
C.未經定作人許可，承攬人不得留存復制品或技術資料
D.承攬人在工作期間，不必接受定作人必要的監督檢驗
12.根據《民法典》，關于融資租賃合同的說法，不正確的是（ ）。
A.承租人占有租賃物期間，因租賃物造成第三人的人身傷害或者財產損害的，出租人不承擔
責任
B.融資租賃合同屬于涉及三方當事人的合同
C.出賣人和出租人可以變更買賣合同中與承租人有關的內容，無須經過承租人的同意
D.出租人享有租賃物的所有權
13.某工程需租用鋼管，雙方約定租賃期限為 8 個月，則下列關于該租賃合同的說法，錯誤
的是（ ）。
A.應以書面方式訂立
B.若以口頭方式訂立，則租賃期視為 6 個月
C.若以口頭方式訂立，出租人可隨時解除合同
D.若以口頭方式訂立，承租人可隨時解除合同
14.甲公司和乙施工企業訂立一份合同，其條款核心要點為：甲公司按照乙施工企業制定型
號和技術要求購進一套機械設備提供給乙施工企業使用，乙施工企業按期交納租金，租賃期
滿設備歸乙施工企業所有。根據《民法典》，此協議為（ ）。
A.財產租賃合同
B.融資租賃合同
C.買賣合同
D.租賃合同
15.關于租賃合同的說法，正確的是（ ）。
A.租賃期限超過 20 年的，超過部分無效
B.租賃期限超過 6 個月的，可以采用書面形式
C.租賃合同應當采用書面形式，當事人未采用的，視為租賃合同未生效
D.租賃物在租賃期間發生所有權變動的，租賃合同解除
16.出賣人將標的物的權利憑證交給買受人，以替代標的物的現實交付，該種交付方式稱為
（ ）
A.簡易交付
B.占有改定
C.指示交付
D.擬制交付
17.甲施工企業從乙公司購進一批水泥，乙公司為甲施工企業代辦托運。在運輸過程中，甲
施工企業與丙公司訂立合同將這批水泥轉讓給丙公司，水泥在運輸途中因山洪暴發火車出軌
受到損失。該案中水泥的損失應由( )。
A.丙公司承擔
B.甲施工企業承擔
C.乙公司承擔
D.甲施工企業與丙公司分擔
18.定作合同對于支付報酬的期限沒有約定或者約定不明，又不能達成補充協議，按照合同
有關條款或者交易習慣也不能確定的，定作人應當在（ ）支付報酬。
A.合同生效后
B.交付工作成果時
C.完成工作成果 50%時
D.完成全部工作成果前
19.某工程項目建設過程中，發包人與機械廠簽訂了加工非標準的大型管道叉管的合同，并
提供了制作叉管的鋼板。根據《民法典》，該合同屬于（ ）合同。
A.施工承包
B.承攬
C.信托
D.委托
20.承運人按運輸合同約定將貨物運輸到指定地點后，托運人拒絕支付運輸費用，承運人可
以對相應的運輸貨
物行使（ ）。
A.抵押權
B.質押權
C.抵銷權
D.留置權
二 、多項選擇題
21.關于租賃合同的說法，正確的有（ ）。
A.租賃必須轉讓所有權
B.租賃期限超過 20 年的部分無效
C.租賃期限六個月以上的，應當采用書面形式
D.交付租賃物是租賃合同的成立要件
E.當事人未采用書面形式的，視為不定期租賃
22.某施工單位的工人張某向李某借款，則下列關于該借款合同的說法，錯誤的有（ ）。
A.應以書面方式訂立
B.如果未約定利息，應按銀行同類貸款利率計算
C.利率不得低于銀行同類貸款利率
D.約定的年利率超過合同成立時 1 年期貸款市場報價利率 4 倍的，超過部分的利息約定無
效
E.除非利率低于銀行同類貸款利率，否則不得按復利計算
23.合同內容約定不明確，不能達成補充協議，按照交易習慣不能解決時，根據我國《民法
典》的規定，正確的說法有（ ）。
A.質量要求不明確，可按照國家標準、行業標準履行
B.履行期限不明確，債務人可以隨時履行，但應當給對方必要的準備時間
C.價款不明確的，可按照合同簽訂時履行地的市場價格履行
D.履行地點不明確，給付貨幣的，在給付貨幣一方所在地履行
E.履行費用負擔不明確的，由債權人承擔
24.關于借款合同權利和義務的說法，正確的有（ ）。
A.貸款人不得預先在本金中扣除利息
B.借款人應當按照約定的用途使用借款
C.對于未定期限且無法確定期限的借款合同，借款人可以隨時償還
D.訂立借款合同，貸款人可以要求借款人提供擔保
E.貸款人有權處置拒不還款的借款人的其他財產
25.當事人另有約定的除外，承攬合同的承攬人應當以自己的（ ）完成主要工作。
A.設備
B.技術
C.材料
D.資金
E.勞力
26.關于買賣合同的說法，正確的有（ ）。
A.標的物在交付之前產生的孳息，歸出賣人所有
B.試用期間屆滿，試用買賣的買受人對是否購買標的物未作表示的，視為購買
C.買受人已經支付標的物總價款的 75%以上的，出賣人無權要求取回標的物
D.因標的物的主物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力不及于從物
E.標的物在訂立合同之前已為買受人占有的，合同生效的時間為交付時間
4.3 答案解析
一 、單項選擇題
1.D
2.C
3.D
4.C
5.B
6.A
7.A
8.D
9.B
10.D
11.C
12.C
13.B
14.B
15.A
16.D
17.A
18.B
19.B
20.D
二 、多項選擇題
21. BC 22.ABCE 23.ABC 24.ABD 25.ABE 26.ABE
聲明：轉載此文是出于傳遞更多信息之目的，不為商業用途。文字和圖片版權歸原作者所有，若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益，請作者與我們聯系，我們將及時更正、刪除，謝謝。
魯班培訓簡介
一級建造師培訓、二級建造師培訓，BIM，監理工程師培訓，造價工程師培訓，造價實訓班，工程測量實訓班，碳排放管理師，安全工程師培訓等，魯班培訓是建筑業證書考試培訓基地。
必選我們龍本教育魯班培訓，建造師培訓全國連鎖，無論你到哪里都能找到我們，熱烈歡迎您的光臨！魯班培訓河南地區建造師培訓官網：www.qingtongtang.com。
